Меню

Договор поставки запорной арматуры



Договор поставки запорной арматуры

НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ

М еталл Т ех С ервис — М ы Т ак С можем!

скачать договор

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Екатеринбург « » ___________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «МеталлТехСервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Дирек­тора Назарова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной сто­роны, и______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице_____________________, действую­щего на основании _____________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему договору Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять в собствен­ность Покупателя металлопрокат, строительные материалы (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по це­нам, указанным в спецификациях, счетах, товарных и товарно-транспортных накладных (далее по тексту – «товарные накладные»), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего договора.

1.2. Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предме­том исков третьих лиц.

1.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне права и обязанности по Договору без предварительного взаим­ного согласования с другой стороной, а также совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации сторон Дого­вора.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Цена поставляемого Товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в счете, соответствую­щей спецификации и соответствующих товарных накладных. Цена Товара включает НДС 20 %, а для импортной продукции — все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.

2.2. Количество, ассортимент, сроки поставки, адрес и способ поставки Товара, а также иные условия определяются на каждую конкретную партию Товара в спецификациях (Приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемле­мой частью).

2.3. Качество и комплектность поставляемого Товара соответствует ГОСТ, ТУ или другой нормативно-технической документа­ции. Поставщик предоставляет Покупателю, по его требованию, копию сертификата качества завода-изготови­теля на каждую партию Товара.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 . Поставщик обязан :

3.1.1. Обеспечить передачу Товара в количестве и ассортименте, указанном в заявке Покупателя, счете, в соответствующей спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодатель­ством.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим договором.

3.2.2. Осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по договору.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика или самовывозом со склада, не позд­нее 3-х (трех) дней после оплаты Товара Покупателем, если иной срок не оговорен сторонами в спецификации. Способ поставки определяется сторонами в спецификации на конкретную партию Товара.

4.2. При поставке Товара на условиях доставки автотранспортом организации – перевозчика, Поставщик передает право собственности на Товар, риск случайной гибели и случайного повреждения Товара в момент передачи Товара Поставщиком (грузоотправителем) первому перевозчику на складе грузоотправителя.

Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной о приеме Товара первым перевозчиком на складе грузоотправителя.

4.3. При поставке Товара на условиях самовывоза автотранспортом Покупателя (грузополучателя) со склада грузоотправи­теля, Поставщик передает Покупателю право собственности на Товар, риск случайной гибели и случайного повреждения Товара в момент полной погрузки грузоотправителем Товара на транспорт Покупателя (грузополучателя), что подтверждается подписанной уполномоченными лицами сторон товарной накладной.

4.4. При поставке Товара на условиях самовывоза автотранспортом Покупателя (грузополучателя) со склада грузоотправи­теля, Товар отгружается Покупателю (грузополучателю) только по предъявлении Покупателем (грузополучате­лем) доверенности, оформленной надлежащим образом.

4.5. Датой поставки считается дата подписания уполномоченными лицами сторон товарной накладной.

4.6. Погрузка Товара на транспорт Покупателя осуществляется силами Поставщика и включается в стоимость Товара.

4.7. В случае необоснованного отказа Покупателя/Грузополучателя принять Товар, Поставщик ответственности за не по­ставку/недопоставку Товара не несет. При этом Покупатель возмещает Поставщику убытки, связанные с выполненной перевозкой Товара или с переадресовкой Товара по письменному требованию Покупателя иному грузополучателю. Покупатель в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента выставления счета с приложением подтверждающих документов обязан перечислить на расчетный счет Поставщика дополнительные транспортные расходы.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. №П-7 и по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. №П-6 со всеми изменениями и дополнениями. В случае обнаружения несоответствия Товара товарно-транспортным документам и сертификатам вызов представителя Поставщика обязателен.

5.2. При приемке Покупателем Товара по количеству на складе Поставщика, вес Товара, установленный при взвешивании весами Поставщика, является верным, а Товар считается принятым Покупателем без претензий по количеству, в подтверждение чего представитель Покупателя подписывает товарные накладные. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, вызванные её транспортировкой или разгрузкой.

5.3. Претензии по качеству Товара принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня получения партии Товара Покупателем в порядке, установленным законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Покупатель выплачивает Поставщику на условиях 100 % предоплаты полную стоимость Товара, указанную в спецификации и счете на поставляемую партию Товара, не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения счета от Поставщика. Счет действителен в течение 3 (трех) банковских дней с момента его получения Покупателем, если стороны не согласовали иные сроки для его оплаты в соответствующей спецификации.

6.2. Платежи могут производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по внесению платежа за Товар считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка).

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащей оплате стоимости Товара.

6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета 0,1% от стоимости, не поставленной в срок партии Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости, не поставленной в срок партии Товара.

6.5. Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых ими по настоящему договору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

7.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров. Ответ на претензию в рамках настоящего договора должен быть дан в течение 14 календарных дней со дня получения претензии.

8.2. При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.3.В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2019 г., а в части взаиморасчетов до их полного окончания.

9.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за 1 месяц, при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

9.3. Если за 1 месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.

10.2. Все Приложения (спецификации) к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме и переданы факсимильной, электронной связью до момента обмена оригиналами.

10.3. Стороны предоставляют друг другу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора копии, заверенные надлежащим образом (подписью уполномоченного лица и синей печатью организации), следующих документов:

— протокола (решения) о назначении (избрании) руководителя;

— доверенности (или иного документа), уполномочивающей лицо подписывать документы от имени организации (в случае, если лицо действует на основании доверенности).

11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Поставщик:

ИНН 6658446660/КПП 665801001

620102, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д.193, офис 309.

Источник

Договор № _ на поставку запорной арматуры

на поставку запорной арматуры

Г. о. Подольск «___» _____ ___ года

Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск «Управляющая компания «Лаговское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведенной закупочной процедуры на поставку сантехнического материала (кран шаровый) для нужд МУП Г. о. Подольск «Управляющая компания «Лаговское» (протокол № ____ от _____ г. заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Заказчика» запорной арматуры, далее «кран шаровый», количество и качество которого предусмотрено в договоре, а «Заказчик» обязуется оплатить и принять его в объеме и сроки, указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Читайте также:  Последовательность опрессовки запорной арматуры

1.2. Номенклатура, общее количество и цена товара, передаваемого «Поставщиком» «Заказчику», определяется Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью данного Договора.

2. Порядок поставки

2.1.Поставка сантехнического материала «кран шаровый» осуществляется транспортом и силами Поставщика по следующему адресу: 142184, Московская область г. о. Подольск, с. Сынково, путем доставки, разгрузки и складирования товара в помещения Заказчика по адресу места доставки, при этом доставка товара в указанные Заказчиком помещения осуществляется также силами и за счет Поставщика.

2.2.Поставка сантехнического материала «кран шаровый» осуществляется малыми партиями на основании устных/письменных заявок Заказчика, переданных с помощью средств связи, позволяющих достоверно установить, что заявка исходит от последнего. В заявке должны быть определены количество и время поставки товара. Поставщик должен быть готов к поставке партиями, в объемах, указанных Заказчиком, в течение 3 (трёх) рабочих дней после поступления заявки.

3.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

4. Цена и порядок расчета

4.1 Общая цена составляет _______,___ (___________ рублей __ копеек), в том числе НДС 18% — ________ (__________ рублей ____ копейки). Цена за единицу товара указана в Приложении № 1 к Договору и остается неизменной в течение всего срока действия Договора.

4.3.Оплата товара производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере определяемом Заказчиком за количество товара малыми партиями на основании устных/письменных заявок.

5. Ответственность сторон

5.1. «Заказчик» обязан известить «Поставщика» о нарушении условий договора о качестве или таре товара в срок до 10 (десяти) дней, после того как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.3. За просрочку поставки товара или поставку товара ненадлежащего качества «Заказчик» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок или поставленного некачественного товара за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости не поставленного в срок или поставленного некачественного товара.

5.4. В случае неоплаты поставленного в срок товара, «Поставщик» вправе взыскать с «Заказчика» неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности.

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок (региональных и территориальных), запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и др. обстоятельств, независящих от воли сторон.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих обстоятельств в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для освобождения от ответственности. Сторона должна в течение 20 (двадцати) дней передать другой стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации соответствующей страны о наличии форс-мажорных обстоятельств.

7. Срок действия договора, порядок изменения договора

7.1. Настоящий Договор действует по «__» _______г., вступает в силу со дня его подписания и распространяет свои действия, на отношения, возникшие с «___» _____ ___года.

7.2. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены договора без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличивается (уменьшается) предусмотренное договором количество Товара не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества Товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары.

При заключении дополнительного соглашения соблюдаются следующие условия

изменение предмета договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

7.3. Если при исполнении договора Поставщик допускает невыполнение принятых им договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить количество Товара, предусмотренное договором, и (или) полностью расторгнуть договор и выбрать иного Поставщика.

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.5.Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором.

7.6.При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

7.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон

8. Рассмотрение споров

8.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих сторон.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда Московской области в случаях нарушения другой стороной условий договора.

8.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров.

Претензии рассматриваются в течение 30-ти дней с момента получения.

Неурегулированные в претензионном порядке разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Особые условия

9.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре не позднее 10 (десяти) дней до начала периода поставки.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МУП Городского округа Подольск «»Управляющая компания «Лаговское»

142184, Московская область, Городской округа Подольск, с. Сынково, д. 14

142184, Московская область, Городской округа Подольск, с. Сынково, д. 14

Источник

Договор № на поставку трубопроводной арматуры

на поставку трубопроводной арматуры

г. Москва «___» ___________20__ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании__________________________________________ , с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «РАДОН»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и. о. генерального директора , действующего на основании Устава и Приказа ГК «Росатом» от 01.01.2001г. №1/515-ЛС, с другой стороны, на основании протокола заседания Закупочной комиссии №__________________ от______________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить трубопроводную арматуру (далее по тексту — «Товар») в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар наименование, количество и стоимость которого определяется в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Покупателя в течение срока действия настоящего Договора в переделах общего объема и номенклатуры товара, указанного в Спецификации (Приложение к настоящему договору).

2.2. Заявка на поставляемый товар оформляется в соответствии с Формой Заявки, приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору.

2.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование, характеристики товара, количество, период поставки Товара и подписывает её уполномоченное должностное лицо Покупателя.

2.4. Поставка Товара осуществляется в течение периода, указанного в Заявке.

2.5. Если Покупатель не выбрал Товар на общую сумму договора, то данное обстоятельство не является причиной для предъявления ему претензий со стороны Поставщика.

2.6. Право собственности на Товар, риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к Покупателю в момент непосредственной передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной.

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по адресу: ФГУП «РАДОН», Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, село Шеметово, мкр. Новый, промплощадка.

3.2. Сдача и приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствие с законодательством РФ.

3.3. Приемка продукции осуществляется с 1 по 25 число отчетного месяца с 09:00 до 11:30 и с 12:30 до 16:00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время и дату поставки.

3.4. Поставщик поставляет Товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.5. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарных накладных, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, оригиналы счетов-фактур, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. В случае недопоставки или поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить данные недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Покупателем либо возместить расходы Покупателю на устранение недостатков Товара.

3.7. Покупатель вправе потребовать проверки качества поставляемых товаров в экспертной организации по выбору Поставщика, согласованной с Покупателем.

3.8. Если покупателем предъявлены требования, связанные с обнаружением недостатков в товаре, а Поставщик возражает, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в экспертной организации по выбору Поставщика, согласованной с Покупателем.

3.9. Все расходы по экспертизе товара, транспортировке и монтажу/демонтажу товара для экспертизы несет Поставщик.

3.10. Покупатель имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества поставляемого товара по своему усмотрению.

3.11. Для проведения выборочной проверки качества товара Покупатель вправе дать Поставщику распоряжение о направлении до отгрузки в адрес грузополучателя образцов товара из каждой партии для проверки качества и соответствия товара условиям договора, путем проведения дополнительной лабораторной экспертизы в согласованной с Поставщиком (указанной Покупателем) профильной организации по проверке контролю качества товара.

3.12. Экспертиза товара с привлечением экспертных организаций и (или) частных экспертов проводится за счет средств Поставщика.

3.13. При проведении выборочной проверки, в случае выявления в тестируемых образцах несоответствия требованиям договора, Покупатель вправе забраковать всю партию товара, при этом объем поставки, и цена договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию. Забракованная партия удерживается Покупателем до момента поставки новой партии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5. Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со статьей 5 Договора.

4.3.2. Запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязуется:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

4.4.3. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня государственной регистрации соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

4.4.6. Поставщик обязан за сутки до поставки предоставить Покупателю информацию о характере и объеме направляемого груза, и сообщить следующие сведения для оформления пропуска въезда на территорию ФГУП «РАДОН»

— Фамилия Имя Отчество водителя

— Фамилия Имя Отчество ответственного лица, сопровождающего груз.

Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего груз.

4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

4.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

4.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая сумма поставляемого по настоящему Договору Товара составляет _________________(____________________________________________________________________________) рублей_____копеек, в том числе НДС 18% _____________(_______________________________) руб_____коп.

Сумма Договора не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

5.2. Расчет за фактически поставленный Товар по Заявке, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после поставки партии Товара, предусмотренного Заявкой, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета, при условии предоставления оформленных в соответствии с законодательством РФ оригиналов товарных накладных и счетов-фактур.

5.3. Оплата на основании выставленного счета производится Покупателем по безналичному расчету в рублях на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4. В случае исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, предусмотренной в статье 7 настоящего Договора.

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку Товаров, являющихся предметом договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым, произведенным не ранее 2013 года, свободным от прав третьих лиц, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

6.3. Товар должен отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6.4. Гарантийный срок нормального функционирования Товара в соответствии с ГОСТ, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Наличие гарантий удостоверяется выдачей Поставщиком сертификата. Качество поставляемого товара в период действия гарантийного срока должно соответствовать функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. Претензии по качеству товара (скрытые дефекты) могут быть заявлены в течение гарантийного срока на товар.

6.5. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан по адресованной ему Покупателем претензии в виде письменного документа направленного посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо в виде электронного документа – через информационную сеть Интернет, устранить недостатки в течение 10 (десяти) дней со дня получения указанной претензии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара Покупатель обязан уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной стоимости поставленного Товара.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в заявке, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю неустойку в размере 1%, от стоимости Товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного в заявке.

7.4. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю неустойку в размере 1%, от стоимости поставленных некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (приложение №1 к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Покупателя суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Покупателем качественных Товаров, поставленных взамен Товаров ненадлежащего качества).

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора или получения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке уплачивает Покупателю штраф в размере 30 (тридцати) процентов от суммы непоставленного Товара, предусмотренного договором.

7.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8. ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОСТАВЩИКА

8.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 8.2 настоящего договора — не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора.

8.2. Поставщик в срок, установленный п. 8.1 Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщик в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

— копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

— копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ.

9.2. Покупатель вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

9.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3. Односторонний отказ Покупателя от исполнения договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора Поставщиком:

9.3.1. В случае просрочки поставки товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней;

9.3.2. Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

9.3.3. При непредставлении Поставщиком документов, перечисленных пунктом 8.2 в срок, установленный пунктом 8.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

9.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Поставщиком.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в досудебном порядке.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор действует 1 (один) год с момента его подписания сторонами, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 15 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, предоставленные Поставщиком в рамках Запроса цен (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие покупателем сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Поставщик и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставления Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1. Приложение – Спецификация — на 2 (двух) листах.

14.2. Приложение – Форма Заявки — на 1 (одном) листе.

Источник

Все о трубах © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.